对于大额合同，建议双方进行第三方公证，以增加合同的可信度和法律效力，在签署合同之前，双方应仔细阅读每一项条款，确保理解，团子范文网小编今天就为您带来了机电设备合同7篇，相信一定会对你有所帮助。
机电设备合同篇1
单位名称：合同编号： 签订地点： 购买人： 签订日期： 年 月 日
买卖双方协商，一致同意订立如下条款：
第三条
检验标准、方法、地点及期限：出卖人代运交付的产品 规格、型号、数量及完好程度，由买卖人在收货时按发货明细表验收。若有异议，应于收获当日电话通知出卖人，并在发货通知单上填写清楚。
第四条 随即的必备配件工具数量及供应办法：随货到现场，依照产品随机明细表现场点数验收。
第五条 标的物所的权自买受人付清全部货款时转移，但买受人未履行支付全部价款的，标的物仍属于出卖人所有。 第六条 交货地点： ，交货期限：第七条 运输方式： ，运费负担：
第八条 出卖人对产品质量负责的条件及期限：自买方收到产品第二日起，产品质量保修期六个月或 （易损件、电器件
除外）：在保修期内出现质量问题由出卖人负责修复。因买受人造成的`事故修理所产生的费用由买受人承担，出卖人对产品实行终身服务（并合理收费）。
第九条 （1）出卖人应提供砼基础的图纸（图纸必须有出卖方专业技术人员签字），买受方应严格按出卖方提供的图纸和专业
技术要求，制作砼基础，并承担相关费用。
（2）出卖人负责卸车费用，买受人应负责协助卸车。
第十条成套设备的安装与调试：
第十一条 结算方式、时间：合同签订首付货款总金额 即：货到指定地点后，付款总金额 ，即：
付款卸货：安装调试完毕经质检部门验收合格后三日内付款至总金额的即： 余下总货款即：
作为质量保证金，六个月内付清。
第十二条 违约责任，逾期付款每日处总合同款1%滞纳金，逾期交货每日处总合同款1%滞纳金。
第十三条 解决纠纷的方式：双方应首先协商解决，协商不成，可向人民法院提起诉讼；以出卖人所在地为诉讼管辖地。 第十四条 本合同一式三份，双方各执一份，备份具有同等效力。 第十五条 本合同自 起生效。 第十六条 其它约定事项：
机电设备合同篇2
机电设备买卖合同，编号 ：
机电设备买卖合同
买方：[名称]
与
卖方：[名称]
[年]-[月]-[日]
目录
条款 页码
一、 合同标的及质量要求 ........................................................... 3
二、 设备包装 ............................................................................. 4
三、 设备运输和保险 .................................................................. 5
四、 设备交付 ............................................................................. 7
五、 合同价款及支付方式 ........................................................... 8
六、 到货验收 ........................................................................... 10
七、 安装、测试、初验、试运行及终验 ................................... 11
八、 双方的一般权利义务 ......................................................... 13
九、 质量保修 ........................................................................... 15
十、 备品备件 ........................................................................... 16
十一、 履约保证 ...................................................................... 16
十二、 税费 ............................................................................. 16
十三、 保密 ............................................................................. 17
十四、 知识产权 ...................................................................... 17
十五、 不可抗力 ...................................................................... 18
十六、 违约责任 ...................................................................... 19
十七、 合同的变更与解除 ........................................................ 20
十八、 完整性 .......................................................................... 21
十九、 修订 ............................................................................. 21
二十、 适用法律及争议解决 .................................................... 21
二十一、 通知 ........................................................................ 21
二十二、 合同效力及其他约定 ................................................ 22
附件一：设备明细及技术标准 ................................................ 24
附件二： 安装、测试及验收操作指南 ....................................... 25
附件三： 机电设备买卖协议履约保函格式 ................................ 26
附件四：《质量保修期届满确认书》格式 ................................. 27
附件五：《验收合格付款通知书》格式 ..................................... 28
附件六：《驻场监造协议》 ...................................................... 29
合同编号：
本机电设备买卖合同（“本合同”）由以下双方于______年______月______日在______签订。
卖方：______________________________
住所：________________________________________
企业（法人）营业执照注册号：____________________
法定代表（负责）人：____________________
买方： ______________________________
住所：________________________________________
企业（法人）营业执照注册号：____________________
法定代表（负责）人：____________________
买方和卖方以下合称为“双方”，单独称为“一方”。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，就___________________设备买卖事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、 合同标的及质量要求
1. 合同标的
本合同的`标的为_____________________（“设备”）。
2. 质量要求
(a) 设备的技术和设计标准必须符合中国有关法律法规的规定，并且应满
足____________________________________颁发的
____________________________________标准。
机电设备合同篇3
需方/买方（以下简称“甲方”）:
供方/卖方（以下简称“乙方”）：
甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买机电产品事宜，达成以下协议,双方共同遵守：
一、产品名称、数量、价格
序号
产品名称及牌号或商标
规格、型号
计量单位
数量
单价
金额（元）
卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。
二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。
三、卖方对质量负责的条件及期限：
1、设备自安装、调试合格之日起保质期 2 年。
2、因设备质量问题发生争议，由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。
3、产品的风险自发货之日起转移至买方，但产品的所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方，在买方付钱所有款项之前，本合同所述的产品的所有权归卖方。
四、违约责任
1、逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。
2、 甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。
3、如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第八条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。
五、其他：
本协议自双方签字/盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
年 月 日
机电设备合同篇4
机电产品购销合同
需方/买方（以下简称“甲方”）: 供方/卖方（以下简称“乙方”）：
甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买机电产品事宜，达成以下协议,双方共同遵守： 一、产品名称、数量、价格
卖方保证所提供的所有设备是全新的，并且采用卖方最新设计和合格的材料制造，各方面符合合同所规定的质量、规格、型号等要求。 二、质量要求、技术标准
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。在供货时附出厂说明书、合格证，作为本合同的有效附件。
三、卖方对质量负责的条件及期限：
1、设备自安装、调试合格之日起保质期 2 年。。
2、因设备质量问题发生争议，由乙方所在地的技术单位进行质量鉴定。
3、产品的风险自发货之日起转移至买方，但产品的所有权自买方付清所有款项之日起转移至买方，在买方付钱所有款项之前，本合同所述的产品的所有权归卖方。 四、违约责任
1、逾期交货的，乙方应每天按合同总价的万分之五向对方支付违约金。 2、 甲方无正当理由拒收的，应向乙方支付合同总价30%的违约金。
3、如一方违反本合同的约定，违约方除应承担本协议第八条的违约责任外，还自愿承担守约方为实现权利所支付的合理费用包括但不限于律师费、差旅费、法院诉讼费等。 五、其他：
本协议自双方签字/盖章之日起生效。本协议一式四份，甲乙双方执两份，具有同等法律效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）： 法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表： 年 月日 年月 日
机电设备合同篇5
合同编号：
买 卖 合 同
(机电设备类)
出卖人（乙方）：
买受人（甲方）：
签订地点：
签订日期： 年月 日
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等互利、等价有偿的原则，经双方协商一致，订立本合同。
1 标的物（详细描述）
1.1 品名:
1.2 规格型号:
1.3 产地:
1.4 制造商:
2 数量
2.1 数量:
2.2 供货内容：
3 质量要求和技术标准
3.1 质量要求:
3.2 技术及设计制造标准:（可详见技术附件）。
4 价款和支付
4.1 合同价款:
小写:
大写:
4.2合同价款构成：
4.3验收合格后日内，乙方应携带相关资料到甲方办理付款履行审查审批手续。付款履行审查审批过程中，一个审查审批部门审查完毕后 日内，乙方应将相关资料提交甲方下一个审查审批部门审查。
4.4外部合同、非封闭结算关联交易合同付款履行审查审批程序：
4.4.1 网下审查程序：买受人所属单位承办部门→买受人所属单位价格管理部门→买受人所属单位审计部门→买受人概预算与定额管理中心→买受人审计处（需审计处审查项目）
网下审查需出卖人提交：合同结算资料网下送审记录表、结算资料。
4.4.2网上审查程序：买受人所属单位业务主管部门→买受人所属单位财务部门→买受人所属单位合同主管部门→单位领导（机关职能处室、直属部门已经领导审批的不经过此步骤）→买受人企管法规处（需企管法规处审查项目）
网上审查时，出卖人应在买受人所属单位承办部门网上提交结算资料后将相关资料送交至买受人所属单位合同主管部门。
4.5乙方逾期办理付款履行审查审批手续或因乙方原因延误甲方办理付款履行审查审批手续时，每逾期一日或延误一日应当承担合同价款%的违约金。违约金的支付由甲方合同主管部门直接扣除。
4.6本买卖按下列第 项方式支付
4.6.1 一次总付：验收合格，甲方在付款审查审批手续完成后日内向乙方全额付款。
4.6.2 分期支付：验收合格，甲方在付款履行审查审批手续完成后日内支付合同价款的%，其余%作为质量保证金，质保期满且无任何质量问题后日内支付。
4.6.3本买卖封闭结算关联交易管理范畴，按《辽河油田关联交易封闭结算管理暂行办法》中的规定付款。
4.7甲方向乙方支付价款前，乙方应先将符合甲方财务要求的发票提交给甲方。
4.8 乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责，甲方不承担此信息外的任何责任。
开户银行：
账 号：
5 交付
5.1 交付方式:
5.2 交付时间和内容:
5.3 交付地点:
5.4 出卖人应提供的单证和资料:产品合格证、质检证、说明书、商检证 。
5.5 随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：随机备品详见清单。
5.6 合理损耗标准及计算方法：
6 包装
6.1 包装标准:
6.2 包装物的供应与回收及标识的具体要求:
6.3 包装费用由出卖人承担,双方另有约定除外。
6.4 包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由出卖人承担相应责任。
7 运输
7.1 运输方式:
发货地点:
到达地点：
收货人:
7.2 运费及相关费用承担:
7.3 出卖人交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由出卖人承担。
7.4 出卖人按照约定将货物交运后,买受人变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由买受人承担。
8 验收与安装调试
8.1 验收
8.1.1买受人应在货到后日内，确定验收日期，并提前日通知出卖人，出卖人应委派人员参加验收。如果出卖人接到买受人通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意买受人单方进行验收并接受验收结果。如果买受人逾期未进行验收，视为已完成验收。
8.1.2验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。
8.1.3 验收结果与合同约定不符，出卖人应负责 。
8.2 安装调试
8.2.1出卖人免费安装与调试。
8.2.2出卖人应在验收后日内完成对设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运转。买受人在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。
8.2.3安装工作完全符合合同要求和标准，并且运行成功，双方代表可在日内现场签署安装竣工书。但不免除出卖人在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。
8.2.4 设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标,经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的最后验收。
8.3 在安装调试期间，如果出卖人提供的设备、材料有缺陷或由于出卖人技术人员的指导错误或出卖人提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成买受人设备、材料损坏，出卖人应采取必要的补救措施，并赔偿买受人的损失。
8.4 双方对验收与安装调试过程中因设备技术和质量等方面出现异议，应提交 产品质量和技术监督机构进行鉴定。
9 质量保证
9.1 质量保证期限自完成8.2.4约定事项之日起 个月。
9.2质量保证期内，由于出卖人责任导致设备停用时，则质量保证期应按实际停用时
间相应顺延。
9.3质量保证期内，出现质量问题，出卖人不能按买受人的要求无偿返修或返修后质量仍不符合约定的，质量保证金将不再返还。
9.4买受人派员或委托第三方监造设备,并不替代或解除出卖人对产品质量的责任。 10 保密
双方因本合同所知悉的商业秘密承担保密义务。未经对方同意,不得以任何形式泄露给第三方或使用。
11 技术服务及培训
11.1出卖人负责买受人进行与本机电设备有关的技术培训。培训的目的是保证设备能够正常运行，使买受人掌握设备的整体结构和操作规程，达到能够独立进行设备管理及日常维护，具有初级故障诊断与处理能力的`技术水平。
11.2培训内容
11.2.1 为维护及安装工作所必须的全部工作文件的讲解；
11.2.2 设备的安装和测试；
11.2.3 设备的操作和维护；
11.2.4设备的结构及与系统有关的知识。
12 违约责任
12.1 出卖人未按期交付货物，每逾期一日，应向买受人支付迟延交付部分货款金额 ％的违约金，同时负责赔偿给买受人造成损失。
12.2 买受人未按合同约定付款，每逾期一日，应向出卖人支付未付货款金额 ％的违约金。
12.3 如发生15.3.3情形, 买受人有权要求出卖人支付违约金，如给买受人造成损失的，出卖人还应承担赔偿责任。
12.4 出卖人未在约定的期限内完成对设备的安装调试,应赔偿由此给买受人造成的损失。
12.5 一方违反本合同第10条约定,应向对方承担赔偿责任。
12.6 发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。
13 不可抗力
13.1 由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致不能完全或部分履行本合同义务，受不可抗力影响的??
机电设备合同篇6
甲方(买方)：__________________________
乙方(卖方)：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：
第一条 合同标的要求
1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备。
2.产地：详见附件。
3.质量标准：
1)按原厂质量标准，即以说明书为准。
2) 其他：____________
4.技术标准：
乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。
5.其他要求：________________________
第二条 合同价款及支付方式
1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________
2.支付方式：
(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：
① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。
② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。
第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。
第三期付款：________________________
③ 其他：______________________________
2) 付款信息
乙方单位名称：________________________
开户银行：______________________________
帐号： ______________________________
乙方负责开具相关发票。
第三条、其他约定事项：
本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭，签字盖章后生效。
甲方：_____________(盖章)
乙方：_____________(盖章)
_____年___月___日
机电设备合同篇7
工程劳务发包人：_____________________
承包人：_____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况
工作内容：_____________
工程名称：_____________
工程范围：_____________
第二条、作业人员
_________________________________
第三条、合同工期
开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条、合同价款
1、合同价款为：_________元(人民币)，大写：_________元。
2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划'√')：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
以___年施工预算或____施工概算定额为依据。
定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生，书面签证资料为准)
第五条、合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料：
(1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
(2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
(3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算：
(1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
(2)工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付：
(1)合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。
第六条、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理：
(1)发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
(2)按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第七条、工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的`施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后____日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
第八条、工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
2、承包人应在上述情况发生后____日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于____日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定。
第九条、文明施工
1、发包人、承包人应严格执行____市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
第十条、材料机具供应
1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(____米内)。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
第十一条、发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条、承包人的权利和义务
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于____周岁，不得超过____周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。
3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
第十三条、违约责任
1、发包人违约责任：
(1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
(2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
(3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任：
(1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
(2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。
(3)因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十四条、合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉。
第十五条、合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十六条、本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存____份，副本____份。
发包人：_________________
承包人：_________________
